Progetto definitivo relativo alla realizzazione di interventi di arredo urbano tratto centrale di via Roma, marciapiede lungo via Longa ed intervento lungo primo tratto di viale S. Rocco ingresso a Brentonico.- Parere tecnico-amministrativo espresso ai sen2009
31/12/09
COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
_________________
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE nº 512 di data 31-12-2009
OGGETTO: Progetto definitivo relativo alla realizzazione di interventi di arredo urbano tratto centrale di via Roma, marciapiede lungo via Longa ed intervento lungo primo tratto di viale S. Rocco ingresso a Brentonico.- Parere tecnico-amministrativo espresso ai sensi dell’art. 55, comma 4 della Legge provinciale n. 26 dd. 10/09/1993 e ss.mm.ii.-
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Relazione:
· In data 19 ottobre 2006 veniva sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i soggetti aderenti al Patto Territoriale del Baldo Garda (Comune di Brentonico quale capofila, Comune di Avio, Comune di Ala e Comune di Nago Torbole ed altri Enti) ed aperto il primo bando per la concessione di finanziamenti;
· Il Protocollo d’Intesa, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2153 dd. 13.10.2006, comprendeva un piano di opere pubbliche (denominato “progettualità pubblica pattizia”), approvato dal Tavolo di concertazione e formato d’intesa con le singole Amministrazioni comunali aderenti al Patto, alle quali spettava quindi provvedere all'esecuzione dei singoli interventi;
· Fra gli interventi da realizzare da parte del Comune di Brentonico è previsto un progetto per riqualificare turisticamente l’abitato di Brentonico attraverso interventi che riguardano principalmente l’arredo urbano e la riqualificazione del Parco Cesare Battisti (arredo urbano da loc. Forca a Fontechel, riqualificazione del Parco C. Battisti, inclusa realizzazione di una piastra attrezzata polivalente, dei giardini antistanti il monumento ai Caduti e la “Piazza del pozzo”, predisposizione aree a parcheggio);
· In vista dell'ammissione dell’opera ai benefici provinciali, con delibera della Giunta comunale n.46 dd. 11.04.2007 e successiva convenzione d’incarico n. 627 dd. 02.07.2007 veniva affidato l’incaricoperla redazione del progetto preliminare dell’arredo urbano nel centro abitato di Brentonico e con delibera della Giunta comunale n. 20 dd. 28.02.2007 veniva affidato al dott. Nicolini Gianfranco con studio in Bosentino (Tn) - Via ai Piani,l’incaricoperla redazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione del parco Cesare Battisti di Brentonico;
· I due progetti venivano quindi assemblati in un unico progetto generale, e con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 09.10.2008 veniva pertanto approvato in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell’arredo urbano nell’abitato di Brentonico redatto dall’arch. ANDREA RIGO (per la parte di arredo urbano) e dal dott. Gianfranco Nicolini (per la parte relativa al Parco) per una spesa complessiva di € 1.920.000,00.- di cui € 1.200.000,00.- per i lavori di intervento di riqualificazione urbana dell’asse centrale di Brentonico ed € 720.000,00.- per miglioramento funzionale del “Parco C. Battisti”
· Il progetto è stato quindi trasmesso al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per la valutazione definitiva ed ammissione a finanziamento sul Fondo di cui all’art. 16 della L.P. 36/93;
· Con delibera n. 504 di data 13 marzo 2009 la Giunta Provinciale, avendo acquisito i pareri favorevoli dei diversi Servizi Provinciali competenti, ha disposto l’ammissione a finanziamento sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all’art. 16 della L.P. 36/93 dell’intervento denominato “Riqualificazione turistica dell’abitato di Brentonico”, rientrante nel Patto Territoriale del Baldo Garda per una spesa ammissibile di € 1.920.000,00.- ed un contributo P.A.T. in conto capitale di € 1.536.000,00- (pari all’80% della spesa) ed una quota residua a carico del Comune di Brentonico, di € 384.000,00.-;
· La delibera della Giunta Provinciale fissa al 31 marzo 2010 il termine entro il quale il Comune deve provvedere a fornire la documentazione necessaria (progettazione definitiva ed esecutiva) per ottenere il finanziamento dell’opera
· Con deliberazione n. 43 del 01-04-2009 veniva affidato l’incarico all’arch. ANDREA RIGO di Arco per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto in parola.
· Con prot. 10445 di data 30 ottobre 2009 il redattore del progetto definitivo Rigo arch. Andrea ha depositato gli atti del progetto definitivo.
· Nel dettaglio si prevede di intervenire lungo vari tratti viari:
o il primo tratto di via S. Rocco, dall’innesto con la S.P. 3 del Monte Baldo sino alla chiesetta di S. Rocco –incrocio via Alla Costa, via Castelbarco- con la realizzazione di un marciapiede in cubetti di porfido a valle garantendo così la separazione del traffico veicolare dal traffico pedonale;
o riqualificazione degli spazi circostanti la chiesetta di S. Rocco;
o il secondo tratto di via S. Rocco dalla chiesetta omonima sino al parco Cesare Battisti con la sistemazione degli spazi di parcheggio e dei corpi illuminanti
o per quanto riguarda la via Longa viene proposto un marciapiede lato valle in cubetti di porfido e di trasformare parte della via a senso unico
- Nello specifico il quadro economico della spesa prevista risulta di seguito indicato:
Tutto ciò premesso;
Esaminati gli atti e considerato che:
1. le opere risultano inserite nella programmazione pluriennale 2009-2011
2. le opere risultano inserite nella relazione previsionale del bilancio dell’anno 2009;
3. la dichiarazione di conformità urbanistica dell’opera, prevista dalla Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm.ii., è stata rilasciata dal responsabile dell’Ufficio edilizia Urbanistica - geom. Giuliani Riccardo - in data 16.12.2009 a seguito del parere positivo della Commissione Edilizia comunale di data 15.12.2009;
4. è pervenuta l’autorizzazione da parte dalla Soprintendenza Beni Architettonici espressa con determinazione del Dirigente n° 1086 di data 02.11.2009;
5. oltre ai pareri citati, nonché a quello oggetto della presente relazione, non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla – osta;
6. agli atti non risulta depositata la relazione geotecnica-geologica;
7. agli atti risultano depositate le norme amministrative del capitolato speciale d’appalto che contiene le clausole contrattuali più significative quali tempi contrattuali (400 giorni naturali consecutivi), penalità per il ritardo (1,00 per mille per ogni giorno di ritardo), la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, conto finale, visita di collaudo, ecc.;
8. la consistenza delle opere a base d’appalto è tale da ritenere congrui i pagamenti in acconto all’impresa al raggiungimento di € 200.000,00.- di credito per quanto riguarda i lavori di realizzazione dell’opera, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’art. 29 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” ed all’art. 169 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”; alla determinazione delle prescritte ritenute concorrono gli oneri per la sicurezza;
9. il quadro economico prevede delle somme per l’espropriazione e per le indennità e servitù;
10. l’individuazione degli oneri inerenti alla sicurezza è pari ad euro 23.348,74;
11. si ritengono rispettate da parte del progettista le vigenti normative in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica di settore;
12. il costo parametrico dell’intervento è di circa € 1.260,00/m (€ 210,00/m2) escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione;
13. si ritiene che il progetto risponda alle finalità dell’intervento come espresse nella relazione tecnico-illustrativa;
14. nel complesso gli elaborati tecnici progettuali definiscono compiutamente l’opera sotto l’aspetto formale, tecnico ed economico in relazione al tipo di progetto ad esclusione di quanto evidenziato nei punti 9 e 21;
15. alla presente determinazione è allegato l’elenco degli elaborati tecnici presentati– Allegato A
16. in sede di progettazione esecutiva, nel novero del capitolato speciale, dovranno essere stabiliti in termini univoci:
- il criterio di aggiudicazione che sarà quello dell’offerta a prezzi unitari di cui all’art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e con le modalità procedurali di affidamento di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 10-12/Leg. e all’art. 90 del D.P.R. n. 554/99 in quanto compatibile;
- la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 16 luglio 2007 n. 19-99/Leg.
- le principali disposizioni e riferimenti normativo-amministrativi connessi e riguardanti le procedure che incidono sul successivo rapporto contrattuale (p.es.: individuazione della categoria prevalente fra quelle previste dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”, subappalto o cottimo: art. 42 della Legge Provinciale 26/93 e art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; anticipazione: art. 46 bis della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i.; cauzione provvisoria: art. 34 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., etc.; cauzione definitiva: dall’art. 30 della legge n. 109/1994 e s.m.i.);
- “l’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori previsti per l’esecuzione dell’appalto” e “la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, così come stabilito in caso di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) della L.P. 26/1993;
17. in sede di affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva verrà nominato dall’Amministrazione a norma dell’art. 3 comma 3 del D.lgs 494/96 e ss.mm.ii. il coordinatore in fase di progettazione ed il coordinatore in fase esecutiva dell’opera stessa che redigeranno la documentazione occorrente.
18. in sede di affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva verrà nominato dall’Amministrazione un tecnico che rediga apposita Perizia Geologica geotecnica per dare gli opportuni parametri di interazione suolo struttura ai fini del calcolo delle opere di sostegno della viabilità
19. si prescrive peraltro l’applicazione nel dettaglio delle normative tecniche di settore (es.: cementi armati, impianti tecnologici, sicurezza, isolazioni, inquinamento, barriere architettoniche, sicurezza dei lavoratori);
Premesso quanto sopra;
Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994, che dettano norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;
Richiamati:
· la deliberazione della Giunta comunale n° 109 di data 06.08.2002, immediatamente eseguibile, con cui, fra l’altro, sono state individuate le competenze amministrative dei Servizi/Uffici comunali con devoluzione relativi atti gestionali;
· il provvedimento del Sindaco n° 1/2002 dd. 19.08.2002, prot. n° 6716/02 concernente “Comune di Brentonico: nomina temporanea Responsabili dei Servizi (degli uffici e non del Servizio al Servizio Tecnico-Urbanistico)”;
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n° 4/L - T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n° 4/C;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 11 di data 14.02.2001 e ss.mm.;
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;
Visto lo Statuto comunale vigente;
D E T E R M I N A
1)di esprimere parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, al progetto definitivo relativo alla realizzazione di interventi di arredo urbano tratto centrale di via Roma, marciapiede lungo via Longa ed intervento lungo primo tratto di viale S. Rocco ingresso a Brentonico.- dell’importo complessivo di € 1.200.000,00.-, di cui € 957.298,24.- per lavori a base d’asta ed € 242.701,76.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, considerato come definitivo secondo la formulazione data della Legge Provinciale 26/93 e ss.mm.ii., per quanto di propria competenza;
2)di dare atto che l’espletamento delle procedure d’appalto sarà subordinato all’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 80 della L.P. 22/1991 e s.m.i. nonché alla presentazione di tutta la documentazione di cui ai punti 9 e 16;
3)di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4)di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, entro 120 giorni e, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n° 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Le eventuali opposizioni presentate al Comune avverso le determinazioni hanno il valore di semplice esposto.-
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
LAVORI PUBBLICI
- Mazzurana ing. Giuseppe -
Provincia di Trento
_________________
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE nº 512 di data 31-12-2009
OGGETTO: Progetto definitivo relativo alla realizzazione di interventi di arredo urbano tratto centrale di via Roma, marciapiede lungo via Longa ed intervento lungo primo tratto di viale S. Rocco ingresso a Brentonico.- Parere tecnico-amministrativo espresso ai sensi dell’art. 55, comma 4 della Legge provinciale n. 26 dd. 10/09/1993 e ss.mm.ii.-
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Relazione:
· In data 19 ottobre 2006 veniva sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i soggetti aderenti al Patto Territoriale del Baldo Garda (Comune di Brentonico quale capofila, Comune di Avio, Comune di Ala e Comune di Nago Torbole ed altri Enti) ed aperto il primo bando per la concessione di finanziamenti;
· Il Protocollo d’Intesa, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2153 dd. 13.10.2006, comprendeva un piano di opere pubbliche (denominato “progettualità pubblica pattizia”), approvato dal Tavolo di concertazione e formato d’intesa con le singole Amministrazioni comunali aderenti al Patto, alle quali spettava quindi provvedere all'esecuzione dei singoli interventi;
· Fra gli interventi da realizzare da parte del Comune di Brentonico è previsto un progetto per riqualificare turisticamente l’abitato di Brentonico attraverso interventi che riguardano principalmente l’arredo urbano e la riqualificazione del Parco Cesare Battisti (arredo urbano da loc. Forca a Fontechel, riqualificazione del Parco C. Battisti, inclusa realizzazione di una piastra attrezzata polivalente, dei giardini antistanti il monumento ai Caduti e la “Piazza del pozzo”, predisposizione aree a parcheggio);
· In vista dell'ammissione dell’opera ai benefici provinciali, con delibera della Giunta comunale n.46 dd. 11.04.2007 e successiva convenzione d’incarico n. 627 dd. 02.07.2007 veniva affidato l’incaricoperla redazione del progetto preliminare dell’arredo urbano nel centro abitato di Brentonico e con delibera della Giunta comunale n. 20 dd. 28.02.2007 veniva affidato al dott. Nicolini Gianfranco con studio in Bosentino (Tn) - Via ai Piani,l’incaricoperla redazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione del parco Cesare Battisti di Brentonico;
· I due progetti venivano quindi assemblati in un unico progetto generale, e con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 09.10.2008 veniva pertanto approvato in linea tecnica, il progetto preliminare dei lavori di realizzazione dell’arredo urbano nell’abitato di Brentonico redatto dall’arch. ANDREA RIGO (per la parte di arredo urbano) e dal dott. Gianfranco Nicolini (per la parte relativa al Parco) per una spesa complessiva di € 1.920.000,00.- di cui € 1.200.000,00.- per i lavori di intervento di riqualificazione urbana dell’asse centrale di Brentonico ed € 720.000,00.- per miglioramento funzionale del “Parco C. Battisti”
· Il progetto è stato quindi trasmesso al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per la valutazione definitiva ed ammissione a finanziamento sul Fondo di cui all’art. 16 della L.P. 36/93;
· Con delibera n. 504 di data 13 marzo 2009 la Giunta Provinciale, avendo acquisito i pareri favorevoli dei diversi Servizi Provinciali competenti, ha disposto l’ammissione a finanziamento sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all’art. 16 della L.P. 36/93 dell’intervento denominato “Riqualificazione turistica dell’abitato di Brentonico”, rientrante nel Patto Territoriale del Baldo Garda per una spesa ammissibile di € 1.920.000,00.- ed un contributo P.A.T. in conto capitale di € 1.536.000,00- (pari all’80% della spesa) ed una quota residua a carico del Comune di Brentonico, di € 384.000,00.-;
· La delibera della Giunta Provinciale fissa al 31 marzo 2010 il termine entro il quale il Comune deve provvedere a fornire la documentazione necessaria (progettazione definitiva ed esecutiva) per ottenere il finanziamento dell’opera
· Con deliberazione n. 43 del 01-04-2009 veniva affidato l’incarico all’arch. ANDREA RIGO di Arco per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per il progetto in parola.
· Con prot. 10445 di data 30 ottobre 2009 il redattore del progetto definitivo Rigo arch. Andrea ha depositato gli atti del progetto definitivo.
· Nel dettaglio si prevede di intervenire lungo vari tratti viari:
o il primo tratto di via S. Rocco, dall’innesto con la S.P. 3 del Monte Baldo sino alla chiesetta di S. Rocco –incrocio via Alla Costa, via Castelbarco- con la realizzazione di un marciapiede in cubetti di porfido a valle garantendo così la separazione del traffico veicolare dal traffico pedonale;
o riqualificazione degli spazi circostanti la chiesetta di S. Rocco;
o il secondo tratto di via S. Rocco dalla chiesetta omonima sino al parco Cesare Battisti con la sistemazione degli spazi di parcheggio e dei corpi illuminanti
o per quanto riguarda la via Longa viene proposto un marciapiede lato valle in cubetti di porfido e di trasformare parte della via a senso unico
- Nello specifico il quadro economico della spesa prevista risulta di seguito indicato:
|
A) |
Importo lavori a basa d'asta |
Importo a basa d'asta |
Importo totale |
|
|
OG3 - Costruzioni stradali |
€ 799.305,62 |
|
|
|
OG10- Impianto per la distribuzione di energia elettrica |
€ 134.643,88 |
|
|
|
Totale Lavori |
|
€ 933.949,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Oneri per la sicurezza cat. OG1 |
€ 19.982,64 |
|
|
|
Oneri per la sicurezza cat. OG10 |
€ 3.366,10 |
|
|
|
Totale oneri della sicurezza |
|
€ 23.348,74 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI |
|
€ 957.298,24 |
|
|
|
|
|
|
B) |
Somme a disposizione |
|
|
|
B.1 |
Imprevisti ed arrotondamento |
€ 7.377,16 |
|
|
B.2 |
indennita per espropri |
€ 12.000,00 |
|
|
B.3 |
Indennità per occupazioni temporanee e danni |
€ 5.000,00 |
|
|
B.4 |
Oneri per spostamento sottoservizi |
€ 1.545,45 |
|
|
B.5 |
I.V.A. 10% su lavori ed imprevisti (A+B.1+B.4) |
€ 96.622,08 |
|
|
B.6 |
Spese tecniche |
€ 98.167,54 |
|
|
B.7 |
C.N.P.A.I.A. 2% (B.6) |
€ 1.963,35 |
|
|
B.8 |
I.V.A. 20% su spese tecniche, CNPAIA, (B.6+B.7) |
€ 20.026,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
|
€ 242.701,76 |
|
|
|
|
|
|
C) |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA |
|
€ 1.200.000,00 |
Tutto ciò premesso;
Esaminati gli atti e considerato che:
1. le opere risultano inserite nella programmazione pluriennale 2009-2011
2. le opere risultano inserite nella relazione previsionale del bilancio dell’anno 2009;
3. la dichiarazione di conformità urbanistica dell’opera, prevista dalla Legge Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm.ii., è stata rilasciata dal responsabile dell’Ufficio edilizia Urbanistica - geom. Giuliani Riccardo - in data 16.12.2009 a seguito del parere positivo della Commissione Edilizia comunale di data 15.12.2009;
4. è pervenuta l’autorizzazione da parte dalla Soprintendenza Beni Architettonici espressa con determinazione del Dirigente n° 1086 di data 02.11.2009;
5. oltre ai pareri citati, nonché a quello oggetto della presente relazione, non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla – osta;
6. agli atti non risulta depositata la relazione geotecnica-geologica;
7. agli atti risultano depositate le norme amministrative del capitolato speciale d’appalto che contiene le clausole contrattuali più significative quali tempi contrattuali (400 giorni naturali consecutivi), penalità per il ritardo (1,00 per mille per ogni giorno di ritardo), la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, conto finale, visita di collaudo, ecc.;
8. la consistenza delle opere a base d’appalto è tale da ritenere congrui i pagamenti in acconto all’impresa al raggiungimento di € 200.000,00.- di credito per quanto riguarda i lavori di realizzazione dell’opera, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’art. 29 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” ed all’art. 169 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”; alla determinazione delle prescritte ritenute concorrono gli oneri per la sicurezza;
9. il quadro economico prevede delle somme per l’espropriazione e per le indennità e servitù;
10. l’individuazione degli oneri inerenti alla sicurezza è pari ad euro 23.348,74;
11. si ritengono rispettate da parte del progettista le vigenti normative in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica di settore;
12. il costo parametrico dell’intervento è di circa € 1.260,00/m (€ 210,00/m2) escluse le somme a disposizione dell’Amministrazione;
13. si ritiene che il progetto risponda alle finalità dell’intervento come espresse nella relazione tecnico-illustrativa;
14. nel complesso gli elaborati tecnici progettuali definiscono compiutamente l’opera sotto l’aspetto formale, tecnico ed economico in relazione al tipo di progetto ad esclusione di quanto evidenziato nei punti 9 e 21;
15. alla presente determinazione è allegato l’elenco degli elaborati tecnici presentati– Allegato A
16. in sede di progettazione esecutiva, nel novero del capitolato speciale, dovranno essere stabiliti in termini univoci:
- il criterio di aggiudicazione che sarà quello dell’offerta a prezzi unitari di cui all’art. 39, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e con le modalità procedurali di affidamento di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 10-12/Leg. e all’art. 90 del D.P.R. n. 554/99 in quanto compatibile;
- la valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 40 della L.P. 26/1993 e dell'art. 24 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 16 luglio 2007 n. 19-99/Leg.
- le principali disposizioni e riferimenti normativo-amministrativi connessi e riguardanti le procedure che incidono sul successivo rapporto contrattuale (p.es.: individuazione della categoria prevalente fra quelle previste dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”, subappalto o cottimo: art. 42 della Legge Provinciale 26/93 e art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; anticipazione: art. 46 bis della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i.; cauzione provvisoria: art. 34 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., etc.; cauzione definitiva: dall’art. 30 della legge n. 109/1994 e s.m.i.);
- “l’elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavori previsti per l’esecuzione dell’appalto” e “la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, così come stabilito in caso di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) della L.P. 26/1993;
17. in sede di affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva verrà nominato dall’Amministrazione a norma dell’art. 3 comma 3 del D.lgs 494/96 e ss.mm.ii. il coordinatore in fase di progettazione ed il coordinatore in fase esecutiva dell’opera stessa che redigeranno la documentazione occorrente.
18. in sede di affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva verrà nominato dall’Amministrazione un tecnico che rediga apposita Perizia Geologica geotecnica per dare gli opportuni parametri di interazione suolo struttura ai fini del calcolo delle opere di sostegno della viabilità
19. si prescrive peraltro l’applicazione nel dettaglio delle normative tecniche di settore (es.: cementi armati, impianti tecnologici, sicurezza, isolazioni, inquinamento, barriere architettoniche, sicurezza dei lavoratori);
Premesso quanto sopra;
Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., così come modificata dalla Legge provinciale di data 15 dicembre 2004, n. 10 e il relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 12-10/Leg. in data 30 settembre 1994, che dettano norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;
Richiamati:
· la deliberazione della Giunta comunale n° 109 di data 06.08.2002, immediatamente eseguibile, con cui, fra l’altro, sono state individuate le competenze amministrative dei Servizi/Uffici comunali con devoluzione relativi atti gestionali;
· il provvedimento del Sindaco n° 1/2002 dd. 19.08.2002, prot. n° 6716/02 concernente “Comune di Brentonico: nomina temporanea Responsabili dei Servizi (degli uffici e non del Servizio al Servizio Tecnico-Urbanistico)”;
Visto il D.P.G.R. 28.05.1999, n° 4/L - T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n° 4/C;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 11 di data 14.02.2001 e ss.mm.;
Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;
Visto lo Statuto comunale vigente;
D E T E R M I N A
1)di esprimere parere favorevole, fatti salvi i diritti di terzi, al progetto definitivo relativo alla realizzazione di interventi di arredo urbano tratto centrale di via Roma, marciapiede lungo via Longa ed intervento lungo primo tratto di viale S. Rocco ingresso a Brentonico.- dell’importo complessivo di € 1.200.000,00.-, di cui € 957.298,24.- per lavori a base d’asta ed € 242.701,76.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, considerato come definitivo secondo la formulazione data della Legge Provinciale 26/93 e ss.mm.ii., per quanto di propria competenza;
2)di dare atto che l’espletamento delle procedure d’appalto sarà subordinato all’approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 80 della L.P. 22/1991 e s.m.i. nonché alla presentazione di tutta la documentazione di cui ai punti 9 e 16;
3)di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4)di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, avverso la presente determinazione é ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199, entro 120 giorni e, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2, lett. b), della Legge 06.12.1971, n° 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Le eventuali opposizioni presentate al Comune avverso le determinazioni hanno il valore di semplice esposto.-
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
LAVORI PUBBLICI
- Mazzurana ing. Giuseppe -
